摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《校服承攬合同范本(必備8篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《校服承攬合同范本(必備8篇)》。
校服承攬合同范本 第1篇
甲方(校方)：
乙方(供應方)：
為維護甲、乙雙方的合法權益，根據《_合同法》、《_產品質量法》、中國國家標準委批準發布的《中小學生校服》國家標準等法律、法規，經雙方協商一致，訂立本合同。
一、校服的質量標準
1. 乙方提供的校服達到現行國家標準和甲乙雙方通過競爭性談判達成的質量、布料、樣式標準。
2. 乙方提供的校服應具備產品檢驗合格報告、企業名稱標識、面輔料成分標識、洗滌標識、規格型號標識和校名標識。
二、校服的樣式與封樣
1. 校服的樣式、面料材質、輔料材質、顏色等由家長代表和采購小組確認的樣本為準(見樣本)。
2.甲方保存校服樣衣作為驗收的依據。
三、校服的生產加工與首次送檢
1.乙方必須嚴格依照本合同約定的標準及雙方確認的樣衣，組織生產加工。
2.乙方必須嚴格按照國家有關規定，以合格的工藝生產加工，確保校服的質量及安全。
3.乙方應當在校服出廠前，將一定數量校服送法定檢驗機構檢驗，取得產品質量檢驗合格報告后方可交貨。
四、校服費用的收繳和交付
學校不參與校服費用的代收和校服的發放，由乙方自行負責。
1. 乙方派人員在日七年級報名時，貨到xx中學并到學校收取學生校服費每生 元/ 套，并確定學生校服規格型號。
2.在20xx級學生就讀的三年內，保證校服的隨時供應，并提供售后熱情服務，若出現質量差、服務不到位，甲方可終止合同。
3.運費承擔：運費由__方承擔。
五、校服的驗收
1.乙方交付校服時，甲方應按本合同約定的質量標準、封樣樣衣對產品質量進行驗收。乙方應當出具本批次產品經法定檢驗機構檢驗合格的報告。
2.驗收異議
甲方如對乙方所交付的產品數量、產品質量等存有異議，應在乙方交貨之日起_ _個工作日內，以書面形式提出;乙方應在甲方提出異議后_ _個工作日內予以答復解決，否則，造成的一切后果由乙方負責，并賠償學生經濟損失。
六、違約責任
1.乙方必須按時生產加工甲方確定的校服，若造成交貨延誤由乙方承擔經濟損失。
2. 乙方逾期交付的，每逾期一日，按照本合同總價款_2%向甲方支付違約金。
3.乙方交付產品數量短缺和規格不合適的，應當在接到甲方通知后的_10_日內補足，逾期未能補足的，乙方除補足短缺的校服外，還應當向甲方支付短缺校服價款____%的違約金。
4. 乙方交付產品經法定檢驗機構檢驗不合格或無產品質檢報告的，甲方有權退回所有的校服并終止合同，乙方除返還所收取的全部貨款外，還應當向甲方支付總價款_ _%的違約金;因產品質量對學生健康造成傷害的，乙方必須承擔法律責任和經濟損失。
七、其他約定：
1. 產品合格，服務優質，跟標三年(只限同一個級)。
2. 關心支持貧困生的資助。
3. 合同一年一簽，該屆學生畢業，合同自然終止。
八、爭議解決
雙方發生爭議的，可協商解決，或向有關部門申請調解;也可依法向 法院提起訴訟。
九、附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
校服承攬合同范本 第2篇
【釋義】本條是關于承攬人保密的規定。
根據本條的規定，承攬人有保密的義務。承攬人的保密義務體現在，承攬人在訂立合同過程中知悉定作人商業秘密的，定作人要求保密的，承攬人應當保密，不得泄露或者不正當地使用。如果承攬合同成立后，定作人要求承攬人對承攬工作保密的，承攬人應當在進行承攬工作中保守秘密;在工作完成后，應當將涉密的圖紙、技術資料等一并返還定作人，未經定作人的許可，承攬人不得留存復制品或者技術資料。本條的規定主要側重于在承攬合同成立后，承攬人在工作中以及工作完成后的保密義務。
…… 此處隱藏5338字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
