摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《鋼材切割合同范本(必備39篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《鋼材切割合同范本(必備39篇)》。
鋼材切割合同范本 第1篇
甲方： （以下簡稱甲方） 乙方： （以下簡稱乙方）
經甲乙雙方共同協商，本著互利互惠的原則，依據《_合同法》、《_建筑法》及其它有關法律行政法規，甲乙雙方就彩鋼板制作事宜達成一致，訂立本合同。
一、產品規格：
二、工程造價：
三、工程質量及驗收標準：
乙方嚴格按照行業標準要求施工，確保達到合格。
四、雙方責任：
1、甲方按合同規定時間向乙方撥付工程款；
2、乙方須嚴格按合同約定及行業標準要求，精心組織生產，確保產品合格，按約定日期向甲方提供產品。
五、貨款結算及付款方式：
1、合同簽訂后預付合同總價的30%，作為定金。甲方如逾期不取貨，乙方有權將貨處理，定金不退。
2、產品出廠前，甲方必須將支票或承兌匯票面額不低于合同總價預留給乙方；
3、產品全部運至甲方所指定地點（運費另計）或甲方將產品全部自運完畢后，將余款一次性結清。
六、違約責任：雙方簽訂合同后，嚴格按照合同條款執行，任何一方違約，按照合同法索賠。
七、合同爭議解決方式：
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；可由當地工商行政管理部門調解。協商或調解不成的，按下列第 種方式解決：
1、提交 仲裁委員會仲裁；
2、依法向人民法院起訴。
八、其他事項：
1、若發生自然災害不可抗力之因素，工期順延。
2、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至付清全部貨款失效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
或授權代理人： 或授權代理人：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
鋼材切割合同范本 第2篇
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設工程，其工地負責人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》，Z某和C某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準上浮每噸150元作為成交價，又約定以送貨單確定的單價和總金額為結算依據，也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計貨款金額為520萬余元。被告通過Z某、C某陸續付款計360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復。此時適逢金融危機，原告經受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。
我們接受委托后，經周密調查，掌握Z某被告的工程項目經理、C某為被告該項目工程的內部承包人，原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應為被告公司，同Z某和C某以個人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴Z某、C某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務承擔共同清償責任，同時向法院申請訴訟保全，全額凍結了被告公司的銀行賬戶，保證了債權的實現。
訴訟中，被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。
因雙方考慮各自在本案中是法律風險，我方在保障根本利益得到順利實現的前提下愿與對方和解，經法院主持調解，雙方達成調解協議，被告公司于和解當日支付145萬元貨款。
因訴訟目的已經實現，我方遂申請撤訴。
鋼材切割合同范本 第3篇
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________件由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方（承接方）：________________（蓋章） 乙方（定做方）：________________（蓋章）
代表人：________________ 代表人：________________
____年____月____日 ____年____月____日
承攬方：（以下簡稱甲方）
發包方：（以下簡稱乙方）
一、目的和背景條款
根據《_合同法》等有關法律和本項目的具體要求，甲乙雙方在協商一致的基礎上，本著自愿、公平誠信的原則，就乙方提供的原材料加工砂石事宜簽訂本合同，以資共同遵守。
二、甲方在自己的加工場地里進行加工
自行負責加工設備、場地平整，機械基礎。甲方自行負責生產所需的一切費用。
三、加工的沙石規格為：
碎石、砂。加工單價為20元/m，甲方只負責加工，不得對外出售。
…… 此處隱藏28623字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
