摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《按照施工合同范本(必備8篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《按照施工合同范本(必備8篇)》。
按照施工合同范本 第1篇
發包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
根據《_合同法》和__，國家工商管理總局共同發布的《建設工程施工合同》及其他有關法律、法規，自愿、平等、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就_____________工程協商簽訂合同，共同信守。
第一條、工程事項
工程名稱：_______________________________________
工程地點：_______________________________________
工程內容：_______________________________________
工程開竣工日期：____年___月___日至___年__月___日。
第二條、工程承包范圍
承包范圍:乙方包工，包料。
第三條、發包人工作
甲方向乙方提供設計圖紙，核定乙方的施工方案。
甲方向乙方提供水、電、場地、工人住宿，方便乙方施工。
第四條、承包人的權利和義務
按照協議約定進入現場并嚴格按照設計圖紙進行施工，保證按期完工。
施工中做到文明施工，嚴格按照安全標準組織施工。
乙方編制施工方案，由甲方審定后實施。
乙方保證按圖施工，不得私自變更甲方圖紙，如需更改必須與甲方溝通協商。
第五條、工程造價和結算
工程總價：大寫_________________________________
結款方式：合同簽訂之日，甲方付給乙方__________元為預付款。
乙方材料及工人進場再付工程款___%大寫__________元
工程全部結束驗收合格后,甲方向乙方付清余款。
工程結束三天內為工程驗收期，逾期視為工程合格。
第六條、由于以下原因造成竣工日期推遲和延誤，工期相應順延。
不可抗力及自然災害因素，如雨、雪等天氣；地震、洪水等天災。
發包人未能按約定日期支付工程相應款項，使施工不能正常進行。
第七條、違約責任
除國家法律法規政策明確規定或其它不可抗力因素外，任何一方違約造成的損失，由違約方承擔賠償責任。
甲方未按約定的時間和要求提供場地，方案回復，支付工程款的，乙方可以要求順延工期，同時引起的停工待料，延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。
第八條、爭議解決方式
本合同在執行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決，協商不成的可向當地人民法院起訴。
第九條、其他
協議未盡事宜，甲乙雙方可以洽商，簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效應。
第十條、合同份數及生效日期
本協議一式兩份，甲乙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
按照施工合同范本 第2篇
甲方(發包方)
乙方(承包方)
甲、乙雙方按照《_合同法》和其他有
關規定的原則，結合本工程具體情況，訂定合同如下：
一、工程概況：
.工程名稱：榆林經濟開發區創業大廈。
.工程地點：榆林經濟開發區。
.工程內容：創業大廈暖通工程施工圖紙上全部內容。
.承包方式：勞務清包、輔材工具包干。
.施工周期：依照項目部進度計劃。
.質量等級：合格。
.質量保證：
乙方保證在合同下所施工安裝的通風及空調工程符合本合同所規定的技術要求及質量規定。
二、同文件使用解釋順序：
.除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
.本合同條款。
.補充協議條款。
.明確雙方權利義務的書面文件。
.標準、規范和其他有關資料、技術要求。
.圖紙和說明及相關技術資料。
三、同文件使用的文字標準和使用法律：
.合同文字：本合同文件使用中文簡體。
.適用法規：《建設工程施工合同(GF—1999—0201)》。
.適用驗收標準：《通風與空調過程施工質量驗收規范》(GB50243—20xx)及《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB50242—20xx)的由關規定。
四、甲方責任：
.按照設計圖紙和現場施工要求免費提供乙方水、電、住宿、庫房的設施。
.甲方負責辦理乙方進入施工區的一切相關手續。
.甲方負責在施工中的協調工作。
.參與處理工程質量事故，監督事故技術處理方案的實施，并進行質量驗收。
五、乙方責任：
.乙方進駐工地的施工人員，須符合管理條例并遵守現場的規章條例安全施工。
.乙方須以甲方的名義從事工作，并不得從事損害甲方利益機聲譽的活動。
.乙方嚴格按圖紙、技術標準及工藝要求規范施工，服從甲方質量監督，由于不符合施工質量標準所造成的停工應立即更改且不得影響施工進度。
.乙方自備所需的安裝工具(機械費已包干)。
.乙方的工程進度須符合就的要求。
六、工程質量監理：
乙方應無條件地接受甲方及管理單位對施工質量及進度的查驗、監督。
…… 此處隱藏10195字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
